1

Temat: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

dzień dobry!

Przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony na robotę budowlaną i została podpisana umowa z Wykonawcą.

W trakcie postępowania wykonawcy nie wnosili pytań, ani protestów dotyczących dokumentacji projektowej.

W dniu dzisiejszym wykonawca roboty wystąpił do nas o przesunięcie terminu realizacji zadania o 1 miesiąc (nie dopuszczaliśmy w siwz ani ogłoszeniu przedłużenia terniu realizacji zgodnie z art. 144 ustawy Pzp) ponieważ stwierdził rozbieżność pomiędzy opisem technicznym a projektem wykonawczym w zakresie konstrukcji płyty fundamentowej. Wykonawca zlecił na swój koszt wykonanie badań i projektu celem przyspieszenia realizacji zadania. Oczekiwanie przez Wykonawcę na prawidłowy projekt powoduje opóźnienia w realizacji, w związku z czym proszą o przedłużenie terminu realizacji.

Cena jaką zastosowaliśmy to cena ryczałtowa.
Więc czy nie polega ona na tym, ze wykonawca powinien osiagnąć końcowy efekt bez względu na koszty, jakie wynikną w trakcie realizacji zadania.
W umowie zawarty był zapis, ze wykonawca zapoznał sie z pełna dokumentacją projektową (która była dostępna na stronie internetowej) i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

Wykonawca ma rację, ze przesuwa mu się termin realizacji, tylko co mamy w tym względzie zrobić skoro nie dopuścilismy w siwz przesunięcia terminu realizacji.

Prosze o pomoc

2

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

Ty nic nie mozesz zrobić . Wykonawcy zostaje sąd.

3

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

MARNA TO ODPOWIEDŹ .TO CO WYKONAWCA POWINIEN WYKONAĆ WG. ZATWIERDZONEGO PROJEKTU - Z BŁĘDAMI  W ZAKRESIE KONSTRUKCJI   PŁYTY FUNDAMENTOWEJ. CO JEST LOGICZNIEJSZE PRZESUNIĘCIE TERMINU CZY WADLIWE WYKONANIE I NASTĘPUJĄCE PO TYM KONSEKWENCJE . KORONA JESZCZE NIKOMU Z ZAMAWIAJĄCYCH NIE SPADŁA Z POWODU PRZESUNIĘCIA TERMINU REALIZACJI Z UZASADNIONYCH POWODÓW.TAKICH WYKONAWCÓW KTÓRZY ZNAJĄC REALI A POLSKIE DBAJĄ O JAKOŚĆ NALEŻY WYNAGRADZAĆ A NIE KIEROWAĆ DO  SĄDU..

4

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

czyli uważasz, że powinniśmy przedłużyć termin realizacji, a co z konsekwencjami dla zamawiajacego? Zmiana umowy wykraczająca poza zakres przewidziany jest nieważna. pozyskaliśmy na to zadanie środki unijne i chcemy, żeby wszystko było w porządku

5

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

aspychalska napisał/a:

a co z konsekwencjami dla zamawiajacego?

To Williama nie interesuje. My tu odpowiadamy marnie, piszemy by zaistnieć na forum wyłącznie a nie pomóc uciśnionym wykonawcom. Mamy jednak pewną zalete - nie używamy capslocka

6

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

Wykonawca wiedzial na co sie "pisze" - mogl zlozyc protest. wiliam - miło ze śledzisz forum, ale nie znasz specyfiki PZP - o czym sam pisałeś. A moze inny Wykonawca, który przegrał postepowanie, wliczyl sobie w cene oferty wykonanie badań i projektu, i wlasnie dlatego przegrał. A moze inny wykonawca zobaczył błąd, popatrzył na termin wykonania i odstąpił od złożenia oferty - uznajac, iz nie jest w stanie wykonac zam.  w tym terminie. Jedna z naczelnych zasad PZP sie klania: zasada rownego traktowania wykonawców.

7

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

wykonawca sam zamierza pokryć koszty, tylo prosi o przesuniecie terminu, czego my zrobic nie możemy

8

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

popieram dwóch powyższych - NIC znaczy dokładnie NIC zgodnie z pzp.

9

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

aspychalska napisał/a:

wykonawca sam zamierza pokryć koszty, tylo prosi o przesuniecie terminu, czego my zrobic nie możemy

ja nie twierdze inaczej

10

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

a co może zrobić wykonawca?

11

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

Moja wypowiedź dotyczy już kontynuowanej  inwestycji . Najważniejszą zasadą  jest logiczne myślenie i rozwiązywanie problemów  dla naszego wspólnego  dobra.Brzmi to patetycznie ale takie zasady należy wdrażać  i propagować innym !!! Zamawiający i Wykonawca zawsze  się dogadają  - nie należy zasłaniać się sądami i o to mi chodzilo .pzdr.

12

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

ttylko jak się dogadać

13

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

aspychalska napisał/a:

a co może zrobić wykonawca?

Wykonawcy pozostaje sąd, a temu: rebus sic stantibus

14

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

wiliam napisał/a:

1. Zamawiający i Wykonawca zawsze  się dogadają 
2. nie należy zasłaniać się sądami

1. ale odpowiedzialność poniesie tylko zamawiający
2. jak zamawiający bedzie mial wyrok sadu ze trzeba termin wydluzyc, to nie bedzie sie musial obawiac kontroli

15

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

I  znowu straszenie tym razem  kontrolami . A czy wyrok sądu nie upoważni pracodawcy do nalożenia kary na odpowiedzialnego za zamówienia publiczne pracownika ? Wiecej reali z życia wziętych jeżeli racja jest po stronie Wykonawcy !

16

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

Życie życiem a jak trafisz na dudka z kontroli to jemu nie wytłumaczysz "co to życie" i realizm.

17

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

no i tego się obawiam, tym bardziej, że to srodki unijne

18

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

wiliam napisał/a:

1. I  znowu straszenie tym razem  kontrolami . 2. A czy wyrok sądu nie upoważni pracodawcy do nalożenia kary na odpowiedzialnego za zamówienia publiczne pracownika ?

1. Jakie straszenie - tutaj nie ma dzieci.
2. Wątpie żeby był na korzyść wykonawcy - pacta sunt servanda! (to do "wielkich wykonawców")

19

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

A myślisz MIRAS że sąd ustosunkuje się korzystnie dla zamawiajacego

20

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

Na 99% (ten 1% to poprawka na nieprzewidywalność wyroków polskiego sądownictwa). Wykonawca bedzie musial zrealizowac zamowienie (a za opóźnienie/ zwłokę zapłacić kary umowny - innymi słowy: pomniejszyć swój zyk albo dorzucić do interesu). Na drugi raz bedzie czytał uważniej co podpisuje.

21

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

iszesz pozytywnie na stronę zqamawiajacego, tylko czy tak bedzie, wiem, ze wykonawca boi się tych kar umownych bo są wysokie (za zwłoke w realizacji przedmiotu umowy)

22

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

To moje skromne zdanie - decyzje podejmujesz Ty.

23

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

Ale dzięki za zdanie w kierunku zamawiajacego

24

Odp: błędy w dokumentacji projektowej, czy przedłużyć termin realizacji zad

Faktem jest że Z popełnił błąd, ale W (z założenia profesjonaliści): albo nie wychwycili go, albo wychwycili i uznali że nie jest on na tyle poważny ze stoi na przeszkodzie realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie; dalej złożyli oferty na realizację zamowienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ; wreszcie jeden z W podpisał umowę. Uwazam że Z popełnij bład, ale na tym etapie nie mozliwosci naprawienia go - a zgoda na wydłużenie term. realiz. zam. pogorszy tylko sytuację Z.